法律分析:
1、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,
若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。
2、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,那么可按照以下方式处理赔偿事宜:
(1)工程本身的损害由业主承担;
(2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;
(4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担;
(5)工期给予顺延。
3、若双方协商不成的,当事人可以收集相关证据资料,通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》 第一千一百六十五条 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
下载本文